+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Договор подряда на ремонт нежилого помещения образец

Договор на отделочные работы образец бланк Опубликовано Юрист-Онлайн Ремонт квартиры, а также иного помещения, как жилого, так и нежилого, является довольно кропотливой процедурой, которая требует не только материальных затрат, но и, порой, грамотного юридического оформления. Зачастую приходится прибегать к найму специализированных рабочих бригад, которые осуществляют строительные и отделочные работы на платной основе. Для этого необходимо оформлять данные отношения договором на отделочные работы, который выступает разновидностью договора подряда. Содержание договора на отделочные работы В договоре на отделочные работы, как правило, содержатся:

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ДОГОВОР ПОДРЯДА

Договор строительного подряда. Образцы, типовые формы, бланки договора подряда на строительство

Предмет Договора 1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтные работы помещений в объеме, установленном в Сметной документации приложение 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью далее — Сметная документация далее — работы , а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Цена Договора и порядок расчетов 2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ, качества работ и иных условий договора; 2.

Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим Договором, путем перечисления Цены Договора на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в ст. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 14 настоящего Договора.

Сроки выполнения работ 3. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Календарным планом Графиком выполнения работ приложение 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью далее — Календарный план.

Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Договором порядке. Порядок сдачи-приемки выполненных работ 4. После завершения выполнения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с Календарным планом.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. Не позднее 15 пятнадцати рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ, акт приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Цены Договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

Права и обязанности Сторон 5. Заказчик вправе: Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Договором. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

Заказчик обязан: Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 двух рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.

При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Не позднее 30 тридцати календарных дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки штрафа, пени от Подрядчика направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 тридцати календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

При неоплате Подрядчиком неустойки штрафа, пени в течение 10 десяти календарных дней с даты истечения срока для оплаты неустойки штрафа, пени , указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

В течение 40 сорока календарных дней с даты фактического исполнения обязательства Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки штрафа, пени за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, а именно потребовать оплаты неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки штрафа, пени в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора. Не допускать расторжения Договора по соглашению сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки штрафа, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, и Подрядчиком такая неустойка штраф, пеня не оплачена.

В случае если окончание срока действия Договора повлекло прекращение обязательств Сторон по Договору, но при этом имеются основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки штрафа, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору: В течение 10 десяти календарных дней с даты окончания срока действия Договора направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 тридцати календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки штрафа, пени не позднее 10 десяти календарных дней с даты истечения срока для оплаты неустойки штрафа, пени , указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Сметной документации и Акту сдачи-приемки работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

В случае расторжения Договора в одностороннем порядке и наличии оснований требовать от Подрядчика оплаты неустойки штрафа, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору: В течение 10 дней с даты окончания срока действия Договора направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки штрафа, пени не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки штрафа, пени , указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки штрафа, пени , рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

Подрядчик вправе: Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ и иных установленных по настоящему Договором для приемки работ документов на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п.

Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с п. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц — субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием, допусками, лицензиями, разрешениями и т.

При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Договором.

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору. Подрядчик обязан: Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.

Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 трех календарных дней после приостановления выполнения работ.

Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 пяти календарных дней со дня соответствующего изменения.

В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством и Договором.

Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения календарного графика субподрядными организациями. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.

Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора: Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба либо погасил причиненный ущерб по аналогичным договорам.

Гарантии 6. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в п. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик в случае, если не докажет отсутствие своей вины обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. Ответственность Сторон 7.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости работ Подрядчика за тот или иной отчетный месяц в пределах Цены Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату пени.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате стоимости работ за соответствующий отчетный месяц начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате стоимости работ за соответствующий отчетный месяц в пределах Цены Договора.

Пени устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы.

Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, включая просрочку оплаты выполненных работ за тот или иной отчетный период в пределах Цены Договора, Заказчик обязан в течение 5 пяти банковских дней после получения от Подрядчика соответствующего уведомления уплатить Подрядчику штраф в размере: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки штрафа, пени или, по своему усмотрению, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки штрафа, пени.

В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 пяти банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает заказчику неустойку в размере 30 тридцать процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных Договором.

Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки штрафа, пеней , если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.

В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов излишнего получения Подрядчиком денежных средств последний обязуется осуществить возврат Заказчику излишне полученных денежных средств в течение 5 пяти банковских дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.

Порядок расторжения Договора 8. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях: По соглашению Сторон; 8. В судебном порядке; 8. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Договором.

Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях: При существенном нарушении Договора Подрядчиком. Нарушение признается существенным в установленном законодательством порядке.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях: Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, более чем на 10 десять рабочих дней. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Договора.

В случае установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика — юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства. В иных установленных в законодательстве случаях.

Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях: В случае просрочки оплаты стоимости работ более чем на 10 десять календарных дней. В случае нарушения условий по приемке выполненных работ.

В иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Договор на ремонт помещения

Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения ремонтно-отделочных работ, оплатить Подрядчику все затраты, связанные с ремонтом. Работа считается выполненной после подписания двухстороннего акта приемки-сдачи работ. Права и обязанности сторон. Подрядчик обязан: В связи с необходимостью поверхности плохо сохнут, изменен перечень работ и т. Заказчик обязан: Оплатить работу Подрядчика в случае надлежащего исполнения работ.

Ремонт жилого или нежилого помещения требует от его организатора не только Договор подряда на ремонтно-отделочные работы: образец.

Договор подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту и отделке офисного помещения Заказчика, расположенного по адресу: Москва, ул. Лесная, д. Содержание и объем работ определяются в прилагаемой к Договору согласованной Сторонами смете, составляющей неотъемлемую часть настоящего Договора. Обязанности Подрядчика: Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту и отделке помещения надлежащего качества в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: Подрядчик обязан в пятидневный срок со дня приемки работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

Договор на отделочные работы образец бланк

О, паспортные данные, адрес именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора 1. Подрядчик обязуется своими силами по заданию Заказчика в установленный срок выполнить комплекс работ по внутренней отделке 3-х комнатной квартиры, расположенной по адресу: Заказчик за свой счет предоставит Подрядчику необходимые материалы и оборудование, перечисленные в Перечне материалов и оборудования, который является приложением N 3 к настоящему договору.

Заключение Уборка помещений после ремонта:

Договор подряда образец

Предмет Договора 1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтные работы помещений в объеме, установленном в Сметной документации приложение 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью далее — Сметная документация далее — работы , а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Цена Договора и порядок расчетов 2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Типовой договор подряда

Обязанности Подрядчика: Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту и отделке помещения надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в Спецификации.

Договор строительного подряда образец заполнения договора. дома на техническое обслуживание, текущий ремонт и санитарное содержание Типовой договор подряда на строительство жилого или нежилого помещения.

Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса

Расчёты по настоящему договору производятся путем перечисления Заказчиком на счет Подрядчика денежных средств поэтапно в следующем порядке: Окончательный расчёт производится после подписания Заказчиком и Подрядчиком Итогового Акта приёма-сдачи работ по Договору. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков или отказаться от исполнения договора.

Договор подряда на выполнение ремонтно-отделочных работ

Заключение договора подряда на ремонт в году Данная сделка может регулировать отношения сторон, когда одно лицо поручает другому ремонт объекта недвижимости или иной вещи. При этом стороны должны правильно оформить свои правоотношения и внести в текст сделки все обязательные сведения. Основные сведения Договор подряда регулирует отношения сторон в ситуациях поручения одним лицом другому выполнения определённых работ за оговоренное вознаграждение. Договор подряда, в зависимости от особенностей сделки, должен содержать основные условия, объём работ, сроки и иные характеристики.

Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений:

Стоимость работ включает компенсацию издержек Подрядчика. Стоимость работ может быть изменена только по письменному соглашению Сторон. При отказе от подписания акта какой-либо из Сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте. РИСКИ 6. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, в размере понесенных Заказчиком убытков. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или при невозможности этого возместить Заказчику ущерб.

Договор подряда по косметическому ремонту помещений Опубликовано Юрист-консультант г. Статья 1. Предмет договора 1. Москва, ул.

Комментарии 11
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. evmanking

    Спасибо. Работаю в польше.как жить-то хорошо,как отложить-то до 2012 я в украине зарабатывал столько же.

  2. babavite

    Респект! Мало воды. Много пользы

  3. mauschemanol1967

    Адвокатская монополия противоречит Конституции РФ.

  4. Тарас

    Хоть і 1 гривня штраф,я всеодно їжджу з ремінем,це моя безпека!

  5. Ратмир

    Возвращаемся к старым граблям .

  6. Яков

    Тарас скажи пожалуйста а режим транзита штраф 8500 гривен или они уже его изменили? Спасибо за ответ.

  7. Осип(Иосиф)

    Спасибо, полезный и интересный контент.

  8. Екатерина

    Ебать чучело сидит в кресле зам.началтнрка : Этот придурок, покрывает добилов и ему похуй на людей. Я вот не пойму, почему он и они так себя нагло ведут?

  9. setgoldraci

    Самый главный враг это правительство

  10. Аза

    Здравствуйте Тарас. Такой вопрос, я ФОП 2 группы, арендую магазин у торговой кооперации, основной вид деятельности торговля б.у. быттехникой и компьютерами. Нужен ли мне кассовый аппарат? И могу ли я продавать товар или предоставлять услуги госорганизациям (больница, садик, школа)? Заранее спасибо за ответ. И еще вопрос, какой минимальный налог может быть у ФОП 3 группы? К примеру за месяц доход составил 1500 грн, 5 это 300 грн так ведь. Спасибо еще раз.

  11. Ермолай

    Мы можем и дальше носить кандалы.